Administrativo
Acuerdo Ministerial — Autorizar la Prórroga del Contrato de Arrendamiento entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Energía y CORPORACIÓN ROSSO, S.A.
Este acuerdo autoriza que la Secretaría de Energía continúe arrendando el Edificio Torre Altamira a la empresa Corporación Rosso durante todo el año 2026. El acuerdo permite que el gobierno mantenga sus oficinas en este inmueble ubicado en Tegucigalpa sin interrupciones, usando presupuesto autorizado para ello.
Acuerdo Ministerial No. SEN-035-2026 — Delegación de funciones de Dirección General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos
Este acuerdo permite que la abogada Ericka Lorena Molina Aguilar firme documentos administrativos de trámite en la Secretaría de Energía, como notificaciones y resoluciones de plazos vencidos. Ella es responsable de estos actos y el acuerdo entra en vigencia inmediatamente.
Acuerdo Ministerial No. SEN-068-2026 — Declarar la terminación de la intervención integral del sistema eléctrico de Bonacco Electric Company S.A. de C.V. (BELCO) en Guanaja
Este acuerdo termina la intervención del sistema eléctrico de Guanaja que había tomado la Secretaría de Energía en 2024. La intervención fue necesaria porque Bonacco Electric (BELCO) brindaba un servicio deficiente y costoso. Tras casi dos años de mejoras en generación, infraestructura de red y tarifas más bajas, el gobierno confirma que el servicio está normalizado y transfiere nuevamente la operación a una nueva empresa.
Aviso No. 443-2021 — Registro de Plaguicida GREEN GO OXAMIL 5 GR
Este aviso autoriza el registro del plaguicida GREEN GO OXAMIL 5 GR, un insecticida granulado elaborado por Agroquímica Industrial Rimac de Costa Rica. Cualquier persona tiene 10 días hábiles para presentar objeciones técnicas o científicas si considera que representa riesgos para la salud o el ambiente.
Contrato — Condiciones Generales de Contrato (CGC) y Condiciones Especiales de Contrato (CEC) - Servicios de Banda Ancha
Este decreto establece las condiciones contractuales para servicios de banda ancha en Honduras por $9.2 millones. Define cómo el proveedor debe entregar servicios, cómo se paga (20% anticipo y 80% mensual), las garantías requeridas (10% del contrato), y las consecuencias por incumplimiento, incluyendo multas por retrasos y derecho del comprador a rescindir el contrato.
Acuerdo Ejecutivo No. SEN-041-2024 — Intervención al Sistema Eléctrico Aislado del Servicio Eléctrico del Municipio de Guanaja
Este acuerdo ordena cerrar la intervención al sistema eléctrico de Guanaja (Islas de la Bahía), operado por Bonacco Electric Co., que duró dos años según la ley. La empresa debe pagar L4,673,356.59 por diferencias en el valor de la red eléctrica, calculadas mediante auditoría técnica.
Contrato No. DIGER-AGEHRED-047-2025 — Enmienda 3 al Contrato de Consultoría para Suministro, Implementación y Soporte del Sistema Nacional de Alertas Tempranas (ALERTA-HN)
El Estado aprueba la tercera enmienda al contrato con el Consorcio ITG-HTECSA para implementar el Sistema Nacional de Alertas Tempranas (ALERTA-HN), que avisa a la población sobre desastres naturales. La enmienda extiende el plazo de trabajo hasta julio de 2026 y actualiza el representante legal de la empresa contratista por retrasos causados por coordinaciones con operadores telefónicos y otros trámites ajenos a la empresa.
Acuerdo Ejecutivo — Terminación de la Intervención Integral del Sistema Eléctrico del Municipio de Guanaja, Departamento de Islas de la Bahía
Este acuerdo termina la intervención del gobierno en el sistema eléctrico de Guanaja (Islas de la Bahía) que había iniciado en mayo de 2024, permitiendo que la empresa Bonacco Electric Company reanude su operación. La empresa debe cumplir con leyes de electricidad, mantener el servicio continuo, realizar mantenimiento oportuno y reportar todas las inversiones realizadas. Afecta a usuarios de electricidad en Guanaja y a las empresas operadoras del servicio.
Acuerdo Ministerial No. SEN-010-2026 — Delegación de funciones al Subsecretario de Hidrocarburos
Este acuerdo autoriza al Subsecretario de Hidrocarburos, Henry Francisco Acosta Cuestas, a ejercer temporalmente funciones del Secretario de Energía, incluyendo gestión de correspondencia, permisos laborales, presupuesto y coordinación de dos subsecretarías hasta que se nombre al titular de Energía Renovable. El funcionario es responsable del correcto ejercicio de estas funciones delegadas.
Licitación No. LPN-CNBS-007-2026 — Renovación de Soporte Técnico para la Unidad de Almacenamiento SAN – 2026-2027
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros abre una licitación pública para que empresas legalmente operativas en Honduras presenten ofertas para renovar el soporte técnico de su sistema de almacenamiento durante 2026-2027. Las ofertas se reciben hasta el 13 de agosto de 2026 y serán financiadas con fondos nacionales.
Acuerdo Ministerial No. SEN-064-2026 — Otorgar Nombramiento Interino a MARCIO SAID CÁRCAMO POSAS
Este acuerdo nombra a Marcio Said Cárcamo Posas como Director Legal de la Secretaría de Energía por seis meses (del 9 de abril al 9 de octubre de 2026) con un salario de L 53,300. El nombramiento es temporal y permite que la institución cubra esta posición administrativo-legal mientras se define una solución permanente.
Edicto No. 0801-2026-00784 — Aviso de Demanda Contencioso Administrativa - ANLLI CATHERIN BARAHONA OSORTO
Este aviso notifica que una empleada presentó una demanda contra el Estado de Honduras para anular su despido del 5 de marzo de 2026 por considerarlo ilegal. Solicita recuperar su puesto de trabajo, recibir los salarios no pagados y prestaciones adeudadas desde su despido. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo da a conocer esta demanda para los efectos legales correspondientes.
Acuerdo No. 401-2026 — Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo
Esta ley establece las reglas para que funcionarios y empleados del gobierno reciban dinero (viáticos) cuando viajan por trabajo oficial dentro o fuera del país. Define cuánto dinero pueden recibir según su cargo, el destino del viaje y cuántos días durará, además de exigir comprobantes de gastos y prohibir usos indebidos de estos fondos para garantizar el uso transparente del dinero público.
Edicto No. 0801-2026-01917 — Aviso de Demanda Contencioso Administrativa - JORGE ANTONIO CACERES GUERRERO
Este aviso notifica sobre una demanda presentada por Ana Lizeth Macías Hernández contra el Estado de Honduras (Secretaría de Infraestructura y Transporte) solicitando declarar ilegal y nula la cancelación de su puesto de trabajo. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo publica este aviso para informar a los interesados sobre el proceso judicial iniciado el 9 de marzo de 2026.
Certificación No. 312-2026 — Licencia de Distribuidor No Exclusivo para PHARMED SALES HONDURAS, S.A.
Este documento autoriza a PHARMED SALES HONDURAS, S.A. a distribuir y vender productos farmacéuticos de Laboratorio de Productos Éticos C.E.I.S.A. (empresa paraguaya) en todo Honduras hasta noviembre de 2027. La licencia no es exclusiva, lo que significa que otros distribuidores también pueden vender los mismos productos.
Edicto No. 0801-2026-00940 — Aviso de Demanda Contencioso Administrativa - PATRICK SAMAEL ALCANTARA PALMA
Este es un aviso legal que notifica demandas contencioso-administrativas presentadas ante los juzgados hondureños. Ciudadanos demandan al Estado por despidos que consideran injustos, pidiendo que se anulen los actos de cancelación, se les reintegre a sus empleos y se les paguen los salarios adeudados, prestaciones y compensaciones desde la fecha del despido.
Edicto No. 0801-2026-001347 — Demanda de nulidad de acto administrativo en materia de personal contra SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Rosa Amelia Osejo Andino demanda al Estado de Honduras para anular su despido de la Secretaría de Desarrollo Social por considerarlo ilegal. Si gana, el Estado debe reintegrarla a su trabajo y pagarle todos los sueldos, aguinaldo y beneficios que dejó de recibir desde su despido.
Aviso No. 0501-2026-00260-LAP — Aviso de demanda de nulidad de actos administrativos en materia personal contra Secretaría de Educación
Dos empleadas públicas demandan ante el Juzgado Contencioso Administrativo la anulación de sus despidos por la ANSEC, solicitando reintegro al cargo, pago de salarios adeudados, beneficios laborales y aportaciones a su fondo de pensión desde su separación ilegal hasta su reinstalación.
Aviso — Demanda contencioso administrativa en materia de personal - Brian Martin Erazo Muñoz
Un doctor fue despedido de dos puestos en la Secretaría de Salud mediante dos acuerdos administrativos en marzo de 2026. Él demanda ante los tribunales para anular esos despidos y exige su reinserción laboral, el pago de salarios atrasados, prestaciones y beneficios según la ley de médicos empleados, más costas procesales.
Aviso — Demanda contencioso administrativa - Pablo Ramón Ramírez Ayes
Este aviso notifica que Pablo Ramón Ramírez Ayes presentó una demanda ante el Juzgado Contencioso Administrativo para anular un acuerdo de cancelación emitido por el Congreso Nacional el 4 de febrero de 2026. El demandante busca que se declare ilegal el acto administrativo y se restaure su situación legal. El Estado de Honduras, representado por la Procuraduría General, es la parte demandada.
Aviso — Aviso de demanda contenciosa administrativa contra Corte Suprema de Justicia por reclasificación salarial
Un abogado demanda a la Corte Suprema de Justicia para anular la reducción de su salario de categoría 10 a categoría 8, ocurrida en marzo de 2012. Pide que se le restituya su salario original y se le paguen todos los salarios, aumentos y beneficios que dejó de recibir desde esa fecha hasta que se ejecute la sentencia.
Aviso — Demanda contencioso administrativa en materia de personal - Rosa Amelia Osejo Andino
Este es un aviso oficial del Juzgado de lo Contencioso Administrativo notificando que el abogado Carlos Antonio Fiallos Carrillo presentó una demanda el 17 de abril de 2026 en nombre de Rosa Amelia Osejo Andino. El aviso se publica para informar a los interesados sobre este proceso legal laboral ante la administración pública.
Aviso — Demanda contencioso administrativa en materia de personal - Azalia Desiree Reyes Carranza
Una abogada demanda al Estado hondureño (Secretaría de Transparencia) para anular su despido y exigir su reintegro al trabajo con salarios atrasados, beneficios y compensación por daños. El Juzgado de Letras Contencioso Administrativo recibió la demanda el 2 de febrero de 2026 para revisar si el acto administrativo fue legal.
Convocatoria No. 01-2026-SEAPI-UNAH — Precalificación de empresas constructoras para la construcción de proyectos de obras públicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
La UNAH abre un proceso para que empresas constructoras hondureñas se registren como proveedores calificados para participar en licitaciones de obras públicas durante 2027. Las empresas deben solicitar documentos antes del 8 de julio y entregar su documentación el 7 de agosto de 2026.